商品房买卖合同补充协议中关于面积差价的深入探讨

商品房买卖合同补充协议中关于面积差价的深入探讨

一、引言

商品房买卖

作为现代城市生活中常见的交易行为，其合同内容的严谨性与公正性直接关系到买卖双方的权益保护。在实际操作中，由于房屋测绘、设计变更等因素，

实际交付面积

与合同约定面积存在差异的情况时有发生。为此，签订

补充协议

以明确面积差价的处理方式显得尤为重要。

二、面积差异的定义与分类

面积差异

指的是商品房实际测量面积与合同约定的预测面积之间的差值。这种差异可分为两类：

正差异

（实际面积大于预测面积）和

负差异

（实际面积小于预测面积）。面积差异的存在不仅影响购房款的最终结算，还可能涉及税费调整、违约责任等复杂问题。

三、补充协议中的面积差价处理原则

为了公平合理地解决面积差异带来的经济问题，买卖双方需在

补充协议

中明确面积差价的具体处理方式。这包括但不限于：

单价不变原则

，即根据合同约定的单价，按实际面积多退少补；

总价不变原则

，调整单价以保持合同总价不变；或是

协商确定原则

，双方根据实际情况友好协商解决方案。同时，协议还应约定面积差异的可接受范围，超出此范围的处理机制

补充协议书 (一)

优质回答补充协议书范本（通用7篇）

在当今社会生活中，越来越多人会去使用协议书，签订协议书可以保护当事人的合法权益。我们该怎么拟定协议书呢？以下是我为大家整理的补充协议书范本（通用7篇），希望能够帮助到大家。

补充协议书1 发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市渝中区大黄路挡墙改造工程施工合同中承包范围外的新增施工内容，经协商一致，达成如下协议：

一、承包范围外的零星工程及新增内容

1、新增土石方工程

2、衡重式挡墙和重力式挡墙部分的粘土夹片石回填;

3、桩板式挡墙部分的砂卵石回填;

4、地面建筑物拆除工程及拆迁工程引起青苗补偿、线路迁改等工作内容。

二、工期

开工日期以发包方书面确认的开工报告为准，竣工日期以发包方确认的竣工报告为准，工期总日历天数120天。

三、质量标准

按原合同要求的质量标准不变，即工程质量达合格标准。

四、工程量确认

甲乙及监理工程师三方现场按实收方，经监理及甲方审核后确认。

五、综合单价的确定

按原合同条款执行：(1)当工程量清单报价中有适应于变更工程项目的投标综合单价，则按该项目的投标综合单价计价;

(2)当工程量清单报价中有类似于变更工程项目的投标综合单价，则参照报价中类似项目的投标综合单价进行计价;

(3)当报价中无对应项目和参照项目时，按20__年《重庆市市政工程计价定额》及相关配套文件调整，人工费、材料费按施工同期《重庆造价信息》公布的价格;若同期《重庆造价信息》中没有的材料价格双方认质认价进行结算，总价下浮6%(税金和认质认价部分除外)。

六、工程款(进度款)支付

新增施工部分乙方按确认工程量报送给监理和发包人，发包人每月按确认的工程款70%支付;余款待竣工验收合格、审计在90日内审计完毕后无息支付至经审计确认工程结算金额的85%;竣工验收合格之日起一年后7日内，支付至经审计确认工程结算金额的95%;竣工验收合格之日起二年后7日内，支付至结算造价的100%)。

七、竣工验收

1、竣工验收及保修条款按主合同执行;

八、本补充协议条款以外的其他条款同原合同。本补充协议一式8份，甲乙双方各持4份，均有同等的法律效力。

甲方(公章)：乙方(公章)：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

年_月_日年_月_日

补充协议书2 发包人：(以下简称甲方)

设计人：(以下简称乙方)

为明确双方各自承担的经济法律等责任，根据有关法律法规并结合本工程实际情况，经双方协商一致，同意对原合同部份条款内容进行补充修改，特订立本协议。

一、 工程概况

项目名称：新世界购物公园

项目地点：余干县世纪大道、迎宾大道交汇处

项目规模：1#楼(高层)：22层(含地下室一层);总建筑面积约__ m

2#~12#楼(多层)：2~5层; 总建筑面积约40000m

二、 设计范围

1#~12#楼土建工程、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、消防、总体景观设计、总平室内外管网。

三、 质量标准

符合现行国家规范规程标准、地方各级政府部门文件规定及发包人提出的设计要求，并通过图纸审查机构审查符合要求。

四、设计时间

设计人提供的本工程初步设计方案经发包人审定后，设计人应当在45天内提供本协议约定的1#楼(高层)全部设计文件资料，在15天内提供1#楼(高层)基础施工图和本协议约定的2#~12#楼(多层)全部设计文件资料。

五、发包人提供的文件资料：

1、工程地质勘察报告壹份。

2、工程规划设计通知书壹份。

3、工程用地红线图壹份。

4、规划总平面图壹份。

六、设计人提供的设计文件资料：

1、初步设计方案本伍本。

2、全套施工图设计文件拾套。

3、结构设计计算书叁份。

4、设计概算书叁份。

5、建筑面积计算书叁份。

6、设计光盘叁份。

7、其他应该由设计人提供的文件资料如设计检查报告等。

设计人未能在本协议约定的时间内提供上述设计文件资料，每延误一天，应减收总设计费的百分之一。

七、工程设计费及支付办法

1、 设计费：本工程总设计费以人民币伍拾捌万元包干，不再计取其他任何费用，如修改变更增加设计费(重大变更需要经过原审图中心审查的除外)、建筑面积增减6%以内的设计费、各种咨询服务费、设计人员差旅费等所有费用均已

包含在总设计费内。

2、付款办法：

第一次付款：本合同签订后五日内支付总设计费的20%。

第二次付款：设计人提供全套文件资料，经图纸审查中心审查合格后 十天支付总设计费的50%。

第三次付款：主体结构全部验收合格后十天支付设计费的10%。

第四次付款：工程总体验收合格后五天内支付剩余的设计费。

八、其他约定

1、设计人在本协议签订后5日内向发包人提供本工程初步设计方案。

2、当发包人需要设计人委派设计人员赴现场进行设计交底、处理有关设计问题或参加验收等服务时，设计人员应当在收到发包人通知后5个小时内(指工作时间含节假日)到位进行服务。设计人违反本条约定时，每次应减收总设计费的百分之一。

3、各种文件资料需要设计人签章的，设计人应当在收到完整的资料后5小时内给予签章完整。设计人违反本条约定时，每次应减收总设计费的百分之二。

4、设计人应本着技术可行，经济合理的原则进行本工程设计，其中1#楼(高层)每平方米含钢量不超过50公斤，2#~12#楼(多层)每平方米含钢量不超过38公斤。设计人违反本条约定时，应减收总设计费的百分之十。

九、本协议与原合同若有不同之处，以本协议为准。

十、本协议一式陆份，双方各执叁份，具有同等效力。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

年_月_日 年_月_日

补充协议书3 甲方：(以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 年 月 日签订的《 保安服务 合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同 。鉴于：甲方和乙方于 年 月 日共同签署了《 保安服务 合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《 保安服务合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。

合同内容补充部分：

1、保安员实行24小时不间断工作制。

2、服务地点为生活区、办公区、施工现场。

3、节假日(法定假日)无加班费用，由乙方自行承担。

4、甲方不向乙方提供免费就餐和被褥等住宿用品。

5、因保安员参与或失职造成甲方区域物品损失的，经公安机关确定，由甲乙双方协商乙方应承担的损失。

6、保安费由甲乙双方协商约定付款日期，逾期无违约金。

7、合同履行中如发生争议，由双方协商解决，协商不成的，可以向人民法院起诉。

本协议生效：

本协议生效后，即成为《 保安服务 合同/协议》不可分割的组成部分，与《 保安服务合同/协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

年_月_日 年_月_日

补充协议书4 甲方：_

乙方：__(身份证号码：_)

丙方：__

甲、乙、丙三方于_年_月__日签订了一份《__》，现就该份协议书达成如下补充协议：

按照上述《_》的约定，乙方向丙方购买房屋后，甲方将分_年将合共__元的购房补助款支付给乙方，其中，年月日支付元。现因乙方在向丙方购买房屋前已获得甲方所赠的位于_宿舍一间，为此，三方一致同意，乙方需于甲方将__年的上述购房补助支付给乙方后的两个月内将甲方先前所赠与的宿舍退回给甲方，并协助甲方办理各种相关手续。否则，视为乙方对《__》的违反，甲、丙双方有权要求乙方按照《》的违约条款承担违约责任。

本协议一式三份，自三方签名(盖章)之日起生效。

甲方：__

乙方：__

丙方：__

__年__月_日

补充协议书5 甲方(全称)：

乙方(全称)：

甲乙双方本着互利互惠的原则，乙方为甲方提供保安服务有关事宜，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上附加合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

协议内容补充部分为：

一、原合同更改内容：

第二条工作时间

2、根据甲方工作需要，对安排保安员节假日或其它时间加班，无特殊原因保安员应服从甲方安排，乙方应给予支持。

更改为：根据甲方工作需要，乙方应无条件服从甲方安排。

3、节假日或其它时间的加班，甲方一般安排保安员补休，不能补休的，由甲方支持给保安员相应的加班补助。

更改为：节假日或其它时间的加班期间，乙方必须保证有人员值班。

第四条甲方的权利与义务

6、甲方应向乙方保安员提供适合的工作条件，为工作提供必要的机械，设施，通讯联络工具等。

更改为：甲方应向乙方保安员提供适合的工作条件。保安员的工作衣、必要的器械，设施，通讯联络工作等由乙方提供。

二、保安服务人员应当具备的`条件：

1、具备相关法律法规规定的保安人员的任职条件及合法手续;

2、年龄在18周岁至35周岁之间的中国男性公民;

3、五官端正，身高在1.78米;

4、品行良好，无治安扣留违法犯罪记录;

5、必须经过保安公司正规的保安专业训练合格后上岗。

三、甲方的权利与义务：

1、保安员的工作由甲方依据《劳动法》劳务派遣的有关规定，由甲方根据实际需要统一安排，甲方有权根据具体情况临时调整乙方保安人员的工作时间及工作内容;

2、甲方有权对乙方及乙方保安人员履行本合同约定的工作进行指导、监督;

3、甲方有权要求乙方调换不符合本合同约定条件的保安人员;

四、乙方的权利与义务：

1、乙方每日指派4名保安员(2名后备保安人员)负责甲方的安全护卫工作;

2、乙方应当提供符合本合同约定条件、执勤方案要求数量的保安人员，并向甲方提供保安人员的人事档案备案存档;如有人员更换，应在新人员上岗前把该人员人事档案交给甲方。

3、乙方应当与提供的保安员签订劳动合同，并办理各种用工手续、劳动保险手续、保安员的工作、奖金、各种福利待遇、社会保险以及工作期间发生工伤事故的全部费用由乙方负责支付和缴纳。否则，乙方应承担因此产生的一切经济和法律责任。

4、乙方保安员在工作时应服从甲方的安排，遵守甲方各项内部章程制定，不得擅自离开工作岗位。如乙方提供的保安员不符合本合同规定的条件，工作严重失职、或违纪、违章，甲方有权要求乙方更改不合格的保安员，乙方应当与甲方提出更换要求之日起1日内予以更换。

5、乙方应加强对保安员的在岗培训、监督和管理，确保安全服务的优质高效。

五、其他事项：

1、甲乙双方必须遵守商业道德标准，除法律要求或履行合同必须外，不得向本合同任何第三方泄露对方的商业信息;

2、如若发生在执勤区域内的刑事案件、治安案件和治安灾害事故，乙方人员应及时处理并报告甲方和当地公安机关，采取措施保护案发现场，协助公安机关侦查各类治安刑事案件，依法妥善处理责任范围内的其他突发事件;

3、依据本合同，经公安机关确定是由于乙方保安人员进行保安服务工作时的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，乙方负责承担全部赔偿责任。

4、本合同服务期间内，如因乙方保安员监守自盗造成甲方损失的，除扣发本人当月的服务费用外，其余损失的部分由乙方赔偿;如乙方保安员因无故逃岗、睡岗或未尽到谨慎服务职责，造成甲方损失的，除扣发当班保安员当月的服务费，其余损失部分由乙方赔偿，造成重大经济损失的，甲方有权单方解除本合同，并追究乙方的违约及赔偿责任。

5、乙方保安员在工作中如损坏甲方财物和甲方配备给乙方的工作物品，乙方应照价赔偿，乙方保安员如发现有人侵害甲方财物视而不见、不制止、不报告，给甲方造成严重后果和经济损失的，扣除当班保安员当月的服务费，其余损失部分由乙方赔偿。

6、因乙方保安员的职务行为违法给甲方或第三方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

六、违约责任

1、甲方违反合同约定，未按期付给乙方保安服务费，乙方有权单方解除本合同;

2、乙方提供的保安员不符合本合同约定的数额或任职条件的，乙方应当自接收到甲方通知之日起1日内予以补足，甲方有权按照缺岗天数及缺岗人数扣除相应的服务费。如乙方未按照合同约定调换或补足保安员，或调换后仍不符合合同约定的，甲方有权单方解除本合同，乙方应当支付甲方年度保安服务费总额的5%的违约金。

3、在本合同有效期间内，在本合同约定的服务区域内发生财产被盗、第三方侵权等经济损失的，乙方应当照价赔偿。发生重大经济损失的，甲方有权单方解除本合同，并追究乙方的违约责任及赔偿责任。

七、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有等同的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突，依本协议为准。

八、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有等同法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)：乙方：_

代表人(签字)：_身份证号码：__

年__月_日年__月_日

补充协议书6 甲方(发包方)：_法定代表人： 职务：

乙方(承包方)：__定代表人： 职务：

甲乙上方在签订《区港桥工业园圆运建材及工业塑料包装工程》合同基础上，经友好协商，本着诚实守信、公平公正的原则，达成以下补充协议：

一、 项目名称地址

本合同项目位于区港桥工业园区，名称为重庆__建材及工业塑料包装工程。

二、 工期及建设时序

本项目分两期建设，先建设涂料生产车间，再根据实际情况建设办公楼。钢结构总工期98天，从20__年 月 日开始至 年 月 日止。

三、 付款金额及付款方式

项目按照包干方式承建，总承包金额为970万元，大写玖佰柒拾万元整。(其中涂料生产车间5543.72㎡包干价430万元，大写肆佰叁拾万元整;办公楼4158.08㎡包干价540万元，大写伍佰肆拾万元整。)

工程款支付方式：涂料生产车间基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，主体钢结构完工后支付100万元，大写壹佰元万元整;余款230万等地平完工后一次付清。办公楼基础工程完工后支付100万元，大写壹佰万元整，办公楼主体工程完工封顶后付办公楼的总承办款的80%，剩余20%的办公楼工程款于主体工程完工后付清(未等相关部门验收，于工程完工之后开始计算滞纳金)。工程承办款逾期未付，未付金额从应当支付之日起计算滞纳金，滞纳金的计算方式为：每月按所欠工程款的2%计算，直至付完所欠工程款之日时止停止计算滞纳金。

四、 其他约定

修建涂料生产车间不包括水、电、门、散水、消防部分;修建办公楼不包括水、电、消防、地面砖、门、窗、散水、内墙涂料、外墙抹灰和保温部分。

五、 违约责任

甲乙双方必须遵守本合同约定，如果其中一方违约，应当支付守约方违约金30万元，大写叁拾万元整。

六、 未尽事宜，双方另行协商。本合同与主合同一样，具有同等法律效力，如果本合同与主合同不一致的地方，以本合同为准。

七、 此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

年_月_日 年_月_日

补充协议书7 甲方:

乙方:

经双方共同协商,甲方将其开发建设的位于江苏省宿迁市经济开发区(西区)内,第一期的部分厂房工程(韩国现代牌豪华大巴客车生产线)项目承包给乙方施工,现就本建设工程施工事项双方达成共识,特订立本协议条款:

一 、工程概况:

1、工程名称:第一期部分厂房、场地、排水、厂区内道路、绿化、住宅;

2、工程地点:江苏省宿迁市宿城开发经济区内;

3.、建设规模：住宅三幢，面积约21600㎡，结构：小高层钢筋厂房，单层，钢结构，基础：钢筋混凝土基础。

二、工程承包内容与范围：

1、土建工程、钢结构工程、水、电工程、消防工程、土方挖运填工程、地下室工程、路网工程、排水系统工程。

2、工期要求：本项目施工工期按照工期定额乘于80%，作为单体项目的施工期。

3、开工时间：本合同签订生效后，接到进场通知书一星期内乙方应进场施工。(其他配套项目根据甲方需要可及时进入施工，如围墙、土方挖运填等)。

4、本项目工程概算造价约为捌仟万元人民币左右，具体根据实际工程量按实际结算，承包方式：包工包料。

三、质量要求：

1、乙方应按照国家的有关施工规范及施工规程进行施工，按照国家规定工程质量验评标准进行施工，切不可偷工减料，应保质保量的完成施工任务。

2、本工程的工程质量应达到合格。在施工中，工程质量若达不到要求，乙方应负责整改至合格为止，其所造成的损失概由乙方自行负责。

四、安全要求：

1、在施工中，乙方应按照国家规定的建筑工程安全操作规程进行施工，保证施工安全。

2、在施工中，乙方所造成的安全事故概由乙方自行负责。

五、计价方式及取费标准：

1、按照20XX年苏《建筑安装工程单位估价表》进行工程结算。

2、各材料价格按照宿迁市造价站发布的同期信息进行计价，按实补齐与定额的差价。

3、取费标准按国家规定取费，税收按国家规定收取。

(1)、工程总造价结算：①房屋建筑工程决算按照工程竣工决算总造价乘以 %进行结算，作为工程的决算价。②附属工程及增、减工程按建筑定额进行工程决算，按工程总造价乘以 %进行决算。③税费由乙方承担。

(2)、工程签证：对每个工作段进行工程签证，本签证作为工程决算的依据。

六、合同价款： 按本工程竣工决算为准。

七、付款方式：

1、工程进度款按每月计算，乙方应于每月的25日提交当月完成的工作量，甲方应于当月30日前审批完毕，当月工程量审批完成后五天内甲方支付工程进度款，在以后的每月工程进度款支付方式按此类推。甲方接到乙方提交的工程量进度报告末于次月5日前计量完毕视为认可乙方提交的进度款结算报告。

2、本项目按月进度支付工程款，按月支付工程进度款85%，工程完工支付工程进度款至90%，工程验收合格后支付工程进度款95%，留下5%为工程维修金，维修金的返还条件按规定执行。

八、甲方的责任：

1、甲方驻现场项目管理代表：

2、解决施工用水、电，迁至施工现场内，费用由甲方自负。

3、在施工中当地地材采购如遇他人干预，使乙方无法进行正常施工，由甲方出面协调直至能正常施工。

4、合同签定后甲方确定开工之前15日内必须把施工图纸(提供捌套)等一切必需的手续交给乙方，及时办理工程报建手续。

5、按约定及时办理支付工程进度款。

6、按规定及时办理工程决算。

九、乙方责任：

1、乙方应按图纸设计的要求进行施工。

2、应保质保量地完成工程任务。

3、及时支付工人的生活费和工人工资。

4、交纳工程保证金 万元。

十、本合同生效及开工时间：

1、本合同双方签字盖章后生效，应认真履行，任何一方均不得违约，违约方赔偿另一方的损失。

2、开工时间：本合同签定后甲方应在年月条件给乙方开工主工程项目。(具体开工时间根据甲方的开工进场通知书为准)。

十一、其他约定：未尽事宜双方另行商定，本补充协议书和施工合同具有同等法律效力。

十二、本合同双方签订之日起，乙方应在当天注入人民币 到甲方帐户作为工程保证金，本工程主体封顶完工后15天内甲方一次性返还乙方。如果甲方原因造成没按双方约定时间开工，此保证金甲方应无条件返还乙方。

十三、本合同一式四份，甲、乙各执两份。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

年_月_日 年_月_日

;

补交房屋差价款疑问 (二)

优质回答你好！

中华人民共和国建设部令第88号

《商品房销售管理办法》第二十条的第一和第二项

第二十条按套内建筑面积或者建筑面积计价的，当事人应当在合同中载

明合同约定面积与产权登记面积发生误差的处理方式。

合同未作约定的，按以下原则处理：

（一）面积误差比绝对值在3％以内（含3％）的，据实结算房价款；

（二）面积误差比绝对值超出3％时，买受人有权退房。买受人退房的，房

地产开发企业应当在买受人提出退房之日起30日内将买受人已付房价款退还给

买受人，同时支付已付房价款利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同

约定面积时，面积误差比在3％以内（含3％）部分的房价款由买受人补足；超

出3％部分的房价款由房地产开发企业承担，产权归买受人。产权登记面积小于

合同约定面积时，面积误差比绝对值在3％以内（含3％）部分的房价款由房地

产开发企业返还买受人；绝对值超出3％部分的房价款由房地产开发企业双倍返

还买受人。

产权登记面积－合同约定面积

面积误差比＝———————————————×100％

合同约定面积

因本办法第二十四条规定的规划设计变更造成面积差异，当事人不解除合

同的，应当签署补充协议。

一般来说约定大于法定，有约定的应依合同约定履行。

购房合同补充协议约定为市政供暖，交房时变成小区集中供暖！可双倍索赔差价吗？收房后再索赔行吗？ (三)

优质回答向阳律师回复： 1、能不能以此拒收要看你们对交房的条件是怎么约定的，更为具体的就是收房条件中是否包括供暖、供水问题。 2、收房并不意味着认可小区集中供暖，可以对此单独追究违约责任。 3、如果有损失的话，就以损失为基础计算，如果没有损失要看交房条件的违约金是怎么约定的。已经多交的部分肯定应当赔偿，不过以后可能多支出的部分是否赔偿要看法院对供暖、供水系统是怎样判决的，如果责令更换就不用赔偿了。 4、协商不成只能诉讼或仲裁。

希望

办理房产证时让补差价应该怎么办？ (四)

优质回答可以查阅一下自己的商品房销售合同，里面会有关于面积差价的条款，合同中会约定一个百分比，对于“超过部分”，就是暂测面积与实际面积的差值，减去合同约定的百分比允许误差后所得的面积。

这个百分比一般是3%，双方按照合同价格多退少补，也有的合同直接约定，不管面积差多少，都是按照约定价格多退少补，一般来看，都是退的情况少、补得情况多。对于购房者认为确实超过合理误差范围的，可以与开发商协商，要求拒付房款或退房。但是成功率不是很高。最终应该怎么办，还需要题主大人根据自身的实际情况做出选择。

网友表示：

一般来说实际面积大于合同面积3%由开发商承担不需要补钱相当于是送的，实际面积大于合同面积在3%以内由买房人补钱。实际面积小于合同面积3%开发商双倍返还差价，或者实际面积小于合同面积在3%以内开发商正常返钱。

法律规定和合同内容是两回事，我看很多评论和小编都不理解法律规定。对于误差（超3%）的处理，合同即使有补充条款，都是无效的。可以协商，协商不成走司法途径吧，请个懂行的律师才是上策。

看当初你签的合同！国家规定不能超过百分之三！也就是当初房子面积的上下百分之三，如果超过有权退房或者多出的不交，当然少了的也不退！但开放商贼的狠，象这一条他一般会设置两个或者两个选项，开放商当然会选最有利自己的选项，我猜是多补少退的那种，所以多的乖乖拿钱吧！

我的经历是这样：99年买楼花合同71.85平，最终房产证72.89平，记得合同有约定：误差正负3%内有多还少补并且正负百分之几（具体数字忘记了，很少的那种误差）双方免责;误差超过正负3%开发商全责，购房者可以选择收房、退房和要求开发商退多收的钱。我多出的一平米开发商从来没提过。

人家多半有补充条款，推翻了制式合同条款，套路来的。首付都交了才拿合同给你，首付也不能退了，什么合同你都得签。不过合同都是经过主管部门核实备案的，他们就是不发现补充协议条条都推翻正式合同条款。

我就是做一手房销售的，正规的房地产公司在网签合同上注明的很清楚，一旦超过百分之3的面积全部为赠送，不用补钱。但是这样的大公司不会犯这样的错误，一般都是把面积往大的估。

不补，商品房买卖合同是房管局制式合同，填的只有信息，误差太大开发商承担。

房屋面积差价补偿法律规定 (五)

优质回答一、房屋面积差价补偿法律规定是什么

1、房屋面积差价补偿法律规定如下：

（1）房屋实际面积大于合同约定面积的，面积误差比在3%以内部分的房价款由买受人按照约定的价格补足，面积误差比超出3%部分的房价款由出卖人承担，所有权归买受人；

（2）房屋实际面积小于合同约定面积的，面积误差比在3%以内部分的房价款及利息由出卖人返还买受人，面积误差比超过3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

2、法律依据：《国有土地上房屋征收与补偿条例》第四条

市、县级人民政府负责本行政区域的房屋征收与补偿工作。

市、县级人民政府确定的房屋征收部门（以下称房屋征收部门）组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。

市、县级人民政府有关部门应当依照本条例的规定和本级人民政府规定的职责分工，互相配合，保障房屋征收与补偿工作的顺利进行。

二、买房子办手续流程怎么走

1、看房选房。购房者在选择房屋的时候要注意到现场去查看，了解清楚开发商的实力和口碑是非常重要的。在实地看房的时候，购房者可以通过考察来衡量小区的质量，包括开发商以往所见小区以及业主对开发商的口碑和开发商在业界的名声等；

2、缴纳定金、交首付；

3、签订购房合同。在缴纳房款的这一个时间，买卖双方需要签订购房合同，购房合同是维护买卖双方权利的重要凭证，因此在签订购房合同的时候，购房者要注意看合同中是否有空白条款，对于合同中的补充协议，看其义务和权利是否平等；

4、办理不动产证。在购买房屋之后，购房者还需要去办理产权证，而新房办理不动产权证也是购房中的重要一个环节，只有购房者在拥有了不动产权证之后才能拥有房屋的完整产权，而不动产权证的办理大多都是由开发商统一组织到房产管理部门进行办理的。

我们通过阅读，知道的越多，能解决的问题就会越多，对待世界的看法也随之改变。所以通过本文，皮律网相信大家的知识有所增进，明白了商品房买卖合同补充协议。